|
Algemene
Verkoop en
Leveringsvoorwaarden
Riooltechniek
Zeeland
gevestigd te Gapinge.
Art.1 TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of door gevestig
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND d te Gapinge, gemeente Veere,
hierna aan te duiden als:” RIOOLTECHNIEK
ZEELAND”.
Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene
voorwaarden
verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Riooltechniek Zeeland
te
Gapinge opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
Art.2 OFFERTE
1.Iedere door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND uitgebrachte offerte is
vrijblijvend en vervalt na ommekomst van 30 dagen na offertedatum.
2.De
bevestiging tot het aangaan van een overeenkomst kan
zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht
door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND te Gapinge uitdrukkelijk is aanvaard en
(schriftelijk) is
bevestigd, is deze
voor RIOOLTECHNIEK
ZEELAND te Gapinge bindend.
3.Alle
aanbiedingen zijn exclusief BTW en gebaseerd op
uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op normale werkdagen en
normale
werktijden, welke gelden van 8.00 – 16.45 uur met
inachtneming van ¾ uur pauze.
4.Tenzij tussen
opdrachtgever en RIOOLTECHNIEK ZEELAND te Gapinge anders
overeengekomen, worden
de in rekening gebrachte uren berekend vanaf het tijdstip van vertrek
standplaats (zijnde het bedrijfsterrein van RIOOLTECHNIEK ZEELAND Maria
van Reigersbergstraat
38 te Gapinge) tot aankomst op de standplaats van het te verrichten
werk.
5.Voor
wachturen die voor RIOOLTECHNIEK ZEELAND ontstaan
als gevolg van door opdrachtgever c.q.(door de opdrachtgever
ingeschakelde)
derden te verrichten werkzaamheden, dan wel ontstaan door
omstandigheden die
aan de opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever ingeschakelde derden te
(ver-)wijten zijn, is
de opdrachtgever
aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND een geldelijke vergoeding verschuldigd,
gelijk aan
het gebruikelijke door RIOOLTECHNIEK ZEELAND aan opdrachtgever in
rekening te
brengen loonkosten, huurprijs materieel en materiaalkosten. De
opdrachtgever
dient deze vergoeding van deze wachturen binnen 30 dagen na
factuurdatum te
voldoen.
6.Onder
overuren wordt voorts het volgende verstaan: van
maandag t/m vrijdag van 20:00 uur tot 24:00 uur waarvoor een toeslag
geldt van
25% op de manuren, maandag t/m vrijdag van 24:00 uur tot 07:00 uur
waarvoor een
toeslag geldt van 50% op de manuren, op zaterdag van 07:00 uur tot
20:00 uur
waarvoor een toeslag geldt van 50% op de manuren en op zaterdag vanaf
20:00 uur
tot zondag 20;00 uur waarvoor een toeslag geldt van 100% op de manuren
en op
zondag vanaf 20;00 uur tot maandag 7;00 uur waarvoor een toeslag geldt
van 150%
op de manuren.
Het zondagtarief telt voor Zon- en Feestdagen..
7.Het
hiervoor in lid 6 gestelde geldt tevens voor het
uurtarief van het materieel dat door RIOOLTECHNIEK ZEELAND ter
beschikking
wordt gesteld.
8. Het eerste uur dient altijd volledig voldaan te worden.
Art. 3 TEKENINGEN, ONTWERPEN ETC.
1.Tekeningen,
technische omschrijvingen, bestekken,
ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en
voor
zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening
afwijkt van
de technische omschrijving en/of het bestek prevaleert de technische
omschrijving c.q. het bestek.
2. Tekeningen,
technische omschrijvingen, ontwerpen,
bestekken en berekeningen die door RIOOLTECHNIEK ZEELAND of in haar
opdracht is
vervaardigd, blijven eigendom van RIOOLTECHNIEK ZEELAND
3.Indien
de voormelde tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen door Riooltechniek
Zeeland
of in haar opdracht is vervaardigd in het kader van een door RIOOLTECHNIEK ZEELAND
gedane offerte en
opdrachtgever de opdracht (uiteindelijk) niet aan
RIOOLTECHNIEK ZEELAND verstrekt, dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na afwijzing, dan wel
binnen 14 dagen nadat
de offertetermijn ingevolge artikel 2 lid 1
van deze algemene voorwaarden vervallen is, franco aan RIOOLTECHNIEK
ZEELAND te
worden teruggezonden.Indien opdrachtgever dit nalaat, is hij aan
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND een direct opeisbare vergoeding verschuldigd voor de kosten van
ontwerp
en vervaardiging van de tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen,
bestekken en berekeningen.
Onverlet
echter het recht van RIOOLTECHNIEK ZEELAND om van opdrachtgever een
vergoeding
te vorderen voor alle overige met de offerte verband houdende gemaakte
kosten.
Art.4
AANVANG VAN HET WERK
In
de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het
werk vastgelegd. Indien dat niet is vastgelegd heeft als aanvangsdatum
van het
werk te gelden de dag waarop RIOOLTECHNIEK ZEELAND feitelijk met de
werkzaamheden aanvangt.
Art.5 Verplichtingen
RIOOLTECHNIEK ZEELAND
1.RIOOLTECHNIEK
ZEELAND verplicht zich in te spannen om het
werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan worden
verwacht, uit
te voeren.
2.RIOOLTECHNIEK
ZEELAND stelt zich zoveel als mogelijk op
de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde
voorschriften en beschikkingen van overheidswege. RIOOLTECHNIEK ZEELAND
is
echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of
onvolledigheden
daaromtrent. Opdrachtgever is gehouden RIOOLTECHNIEK ZEELAND
dienaangaande
juist en tijdig te
informeren.
Art.6 AANSPRAKELIJKHEID VAN RIOOLTECHNIEK ZEELAND
1.RIOOLTECHNIEK ZEELAND is niet aansprakelijk
voor
eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden)
ontstane
schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als gevolg van werkzaamheden
door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND of door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij
aansprakelijk voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van de
werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen de uitsluiting van deze
aansprakelijkheid verhinderen.
2.Voor
zover door dwingend rechterlijke regelingen of
bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND van elke aansprakelijkheid voor schade, welke tijdens of als
gevolg van
de in het kader van de overeenkomst door of namens RIOOLTECHNIEK
ZEELAND
werkzaamheden door derden worden geleden.
3.De opdrachtgever draagt de
volledige verantwoordelijkheid
voor en het volledige risico van de door of namens hem
voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen
de
invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders
en
bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen.
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND zal de opdrachtgever wel zoveel
mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door
de
opdrachtgever voorgeschreven/gehanteerde constructies en werkwijzen,
evenals op
gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen,
materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn.
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND is echter niet aansprakelijk
voor
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande.
Opdrachtgever is
dan ook gehouden RIOOLTECHNIEK ZEELAND te vrijwaren van elke schade -
bij wie
deze ook mocht opkomen - die als gevolg van eventueel ondeugdelijk
gebleken
materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan.
4.In
die gevallen waarin RIOOLTECHNIEK ZEELAND desondanks
toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende
of
onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet
behoorlijke
vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid
beperkt tot de
schade aan de door RIOOLTECHNIEK ZEELAND geleverde goederen.
5.Aansprakelijkheid
voor gevolgschade, direct of indirect
veroorzaakt, is uitgesloten.
6.De door RIOOLTECHNIEK ZEELAND verschuldigde
schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans
het totale
offertebedrag, te boven gaan.
Art.7
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER;
AANSPRAKELIJKHEID JEGENS RIOOLTECHNIEK ZEELAND.
1.De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat
RIOOLTECHNIEK ZEELAND
tijdig kan beschikken:
- over
de
voor de opzet van het te verrichten werk benodigde gegevens (zoals
tekeningen,
technische omschrijvingen en/of bestekken) en
goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzing van
RIOOLTECHNIEK ZEELAND
- over het
gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd, meer speciaal daaronder begrepen de deugdelijke toegang tot
het
werk, zowel voor mens als materieel. Opdrachtgever dient zorg te dragen
voor de
voor het werk vereiste verkeersafzettingen mits is overeengekomen dat
RIOOLTECHNIEK ZEELAND daarvoor zou zorgdragen
- over
voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen,
afvalstoffen, materialen en werktuigen
- over
afdoende aansluitingsmogelijkheden met voldoende capaciteit voor
elektrische
machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor
de
uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie binnen een straal van
50
meter
- over
tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen
2.De kosten van de in verband met de uitvoering
van de
opdracht benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van
opdrachtgever.
3. Opdrachtgever
dient ervoor te zorgen dat eventueel door
derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de
werkzaamheden van RIOOLTECHNIEK ZEELAND behoren, zodanig en tijdig
worden
verricht, dat de uitvoering van het werk door RIOOLTECHNIEK ZEELAND
daarvan
geen vertraging ondervindt, dan wel
RIOOLTECHNIEK ZEELAND als gevolg hiervan schade
lijdt. Voor het geval de
hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is
opdrachtgever
gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden
conform de
aanvaardde offerteprijzen en (zo nodig) met inachtneming van het in
artikel 2
sub 6 en 7 bepaalde, aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND (of door deze
ingeschakelde
derden) te vergoeden.
4.Voor rekening en risico van
opdrachtgever komen de kosten
en/of schade, verband houdende met (de verwijdering van) in het werk
blijkende
obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen,
die tot
vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de
opdracht,
daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en
schade aan
het werk, materieel, materialen en werknemers van RIOOLTECHNIEK ZEELAND
en/of
door RIOOLTECHNIEK ZEELAND ingeschakelde derden.
5.Voor rekening en
risico van opdrachtgever komen tevens:
· het
vast
komen zitten van de slang tijdens het doorspuiten van de riolering, te
wijten
aan defecten aan het (onderliggend) rioolstelsel of te wijten aan de
slechte
staat waarin het riool zich bevindt. Tevens komen voor zijn rekening de
kosten
die gemoeid zijn met alle extra handelingen, materiaalkosten en
arbeidstijd die
nodig is om de betreffende slang weer los te krijgen;
· mogelijke
vervuiling van de woning en/of andere ruimten die ontstaat als gevolg
van het
doorspuiten onder hoge druk;
6.Voor rekening van opdrachtgever komen de
transport-,
stort- en verwerkingskosten van de door RIOOLTECHNIEK ZEELAND bij de
uitvoering
van de opdracht verwijderde (afval)stoffen. Deze kosten zullen door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND als gescheiden post in rekening worden gebracht.
7.Voor rekening en
risico van opdrachtgever komen de
kosten, verband houdende met de directe en/of indirecte invloed van de
weersgesteldheid op (de voortgang van) de werkzaamheden (zoals bij:
wateroverlast door regenval, hoge waterstand van rivieren die in het
gebied
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd stromen), evenals de als gevolg
daarvan
ontstane schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van
RIOOLTECHNIEK ZEELAND en/of door RIOOLTECHNIEK ZEELAND ingeschakelde
derden.
8.Voor rekening en risico van opdrachtgever komt
de directe
en/of indirecte invloed van mechanische afwatering en/of drukriolering
op (de
voortgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg
daarvan
ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en
werknemers van RIOOLTECHNIEK ZEELAND, door RIOOLTECHNIEK ZEELAND
ingeschakelde
derden.
Art.8 ONWERKBAAR WEER
Partijen
treffen een regeling in geval van onwerkbaar
weer. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever,
tenzij en
voor zover RIOOLTECHNIEK ZEELAND terzake van vorstverlet of
soortgelijke
omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken.
Indien niet
tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor
rekening van
opdrachtgever.
Art.9 OVERMACHT
1.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen
van enige
verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een
omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
2.Mochten al
vóór het intreden van een dergelijke
omstandigheid door RIOOLTECHNIEK ZEELAND prestaties zijn verricht dan
is
opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND te
voldoen.
RIOOLTECHNIEK ZEELAND zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in
rekening brengen.
Art.10
BOUWSTOFFEN EN MATERIALEN
1.Alle
eventueel door de opdrachtgever aan te leveren en
door RIOOLTECHNIEK ZEELAND te verwerken bouwstoffen en materialen
moeten van
goede kwaliteit zijn, geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan
de
daartoe gebruikelijke c.q. wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.
De
opdrachtgever heeft in te staan voor de juiste soort,
kwaliteit en hoeveelheid van de door hem aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND of
aan door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND ingeschakelde derden ter beschikking te stellen
bouwstoffen en materialen.
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND is niet aansprakelijk tegenover
opdrachtgever indien mocht blijken dat de door opdrachtgever
voorgeschreven
materialen en bouwstoffen op enigerlei wijze niet voldoen.
2.RIOOLTECHNIEK ZEELAND (en/of eventueel door haar
ingeschakelde derden) is(zijn) niet gehouden deze te gebruiken
bouwstoffen en
materialen te onderzoeken en/of te keuren.
De
opdrachtgever kan - indien hij dit wenst - de door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND te gebruiken bouwstoffen en materialen wel laten keuren. De keuring
dient te geschieden
bij de aankomst hiervan op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
(of, indien
overeengekomen, op monsters) of, indien de voortgang van het werk dat
niet
verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.
3.Indien de opdrachtgever de bouwstoffen en
materialen niet
keurt of laat keuren, geldt tussen partijen dat opdrachtgever deze de
bouwstoffen en materialen stilzwijgend heeft goedgekeurd.
4.Voor
het geval partijen over de kwaliteit van de
bouwstoffen en materialen van mening verschillen, zijn zij bevoegd de
bouwstoffen en materialen door een door
beiden te benoemen onafhankelijke deskundige te
laten onderzoeken. De
daaraan verbonden kosten komen voor rekening opdrachtgever.
5.Voor
de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de
opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf moment
waarop
deze op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd zijn aangevoerd.
6.Zowel
opdrachtgever als RIOOLTECHNIEK ZEELAND kunnen in
geval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een, in
onderling overleg genomen en door beide partijen gewaarmerkt en
verzegeld,
monster wordt bewaard.
7.Alle
bouwstoffen en materialen worden door RIOOLTECHNIEK
ZEELAND voor rekening van de opdrachtgever afgevoerd.
8.De uit het werk komende
bouwstoffen en materialen,
waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden,
dienen
door deze van het werk te worden verwijderd. Opdrachtgever dient
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND schriftelijk van deze wens op de hoogte te stellen.
Art.11 WERKBONNEN
1.Medewerkers van
RIOOLTECHNIEK ZEELAND vullen werkbonnen
in en dienen deze in bij de opdrachtgever, mocht hij daarom vragen en
aanwezig
zijn. Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van:
-
de
uitgevoerde werkzaamheden
-
eventuele (noodzakelijke) wijzigingen in de opdracht
-
indien
van toepassing, de gewerkte uren en transporturen
-
de
verwerking van bouwstoffen en materialen
-
de aan-
en afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen
-
opneming
goedkeuring en oplevering van het werk, evenals eventueel
ingebruikneming van
(een gedeelte van) het
werk
2. ndien de werkbon door de
opdrachtgever wordt afgetekend,
bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde
geldt
voor een door de opdrachtgever afgetekende opdrachtbon.
3.Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen
na indiening
van de werkbon aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND heeft medegedeeld dat deze
onjuistheden bevat, geldt het op de werkbon vermelde als juist.
Art.12 OPLEVERING,
ONDERHOUDSTERMIJN
1.Het werk wordt als
opgeleverd beschouwd:
-
wanneer
RIOOLTECHNIEK ZEELAND hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de
opdrachtgever
kennis gegeven heeft van de voltooiing
van het werk en opdrachtgever het werk
mondeling dan wel schriftelijk heeft goedgekeurd
-
bij
ingebruikneming van het werk door opdrachtgever of de rechthebbende met
dien
verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2.Kleine
gebreken, die binnen de in artikel 12 lid 4
bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding
van
goedkeuring, dan wel tot enige
gerechtvaardigde opschorting.
3.Bij
onthouding van de goedkeuring van (een deel van) het
werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen 14 dagen na de eerste
oplevering schriftelijk mededeling te doen aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND
onder
opgaaf van de redenen hiervoor. Indien de opdrachtgever RIOOLTECHNIEK
ZEELAND
niet binnen deze termijn schriftelijk heeft geïnformeerd,
geldt het werk als
goedgekeurd.
4.RIOOLTECHNIEK ZEELAND zal de
in artikel 12 lid 2 bedoelde
kleine gebreken, evenals de alsnog aan de dag getreden gebreken die
binnen
dertig dagen na oplevering schriftelijk te hare kennis zijn gebracht,
zo
spoedig mogelijk herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van
de
opdrachtgever, voor zover dit niet het herstel van uitvoeringsfouten
betreft.
5.Na de in het lid genoemde
termijn, vervalt de
aansprakelijkheid van RIOOLTECHNIEK ZEELAND voor tekortkomingen aan het
werk
behoudens indien een geval als voorzien in artikel 7A:1645 BW zich
voordoet dan
wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en RIOOLTECHNIEK ZEELAND
daarvan
binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.
6.Kleine
gebreken, die binnen de in artikel 12 lid 4
bedoelde termijn kunnen worden hersteld, dienen schriftelijk te worden
medegedeeld opdat herstel door RIOOLTECHNIEK ZEELAND kan plaatsvinden.
Het
inschakelen van een ander bedrijf voor bovenstaand herstel komt voor
rekening
van opdrachtgever, welke rekening niet kan worden verrekend met
werkzaamheden
welke RIOOLTECHNIEK ZEELAND heeft verricht.
Art.13
TERMIJNBETALING
1.De
opstelling van de termijnfacturen vindt plaats op
basis van de ingezonden werkbonnen.
2.Indien
betaling in termijnen is overeengekomen dienen
deze betalingen stipt op de overeengekomen tijdstippen te worden
voldaan, bij
gebreke waarvan RIOOLTECHNIEK ZEELAND gerechtigd is om de werkzaamheden
te
staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan,
zonder dat
een ingebrekestelling vereist zal zijn en onverminderd het recht van
RIOOLTECHNIEK ZEELAND tot opvoering van kosten, schaden en interesten,
die van de
door RIOOLTECHNIEK ZEELAND ingeschakelde derden daaronder begrepen.
3.Betaling
van het aan RIOOLTECHNIEK ZEELAND toekomende
saldo dient plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag dat
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND de eindafrekening heeft ingediend.
Art.14 IN GEBREKE BLIJVEN VAN
OPDRACHTGEVER
1.Indien
de opdrachtgever met de betaling van wat hij als
gevolg van de overeenkomst en deze voorwaarden aan RIOOLTECHNIEK
ZEELAND
verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover een rente van 2%
per maand
verschuldigd, ingaande op de dertigste dag na toezending van de
betreffende
factuur aan opdrachtgever tot aan de dag der complete voldoening.
2.RIOOLTECHNIEK ZEELAND is na verloop van een
maand na
indiening van de eindafrekening bevoegd tot invordering over te gaan
van het
aan haar verschuldigde, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal
zijn.
Indien RIOOLTECHNIEK ZEELAND tot invordering over gaat zijn alle
daaraan
verbonden kosten, de (buiten)-gerechtelijke daaronder begrepen, geheel
voor
rekening van de opdrachtgever.
Art.15 SCHORSING EN
BEËINDIGING VAN HET WERK IN
ONVOLTOOIDE STAAT
1.Opdrachtgever is bevoegd de
uitvoering van het werk in
zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Opdrachtgever dient
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND bij aangetekende brief van de (voorgenomen) schorsing op de
hoogte te
stellen. Voorzieningen die RIOOLTECHNIEK ZEELAND als gevolg van een
schorsing
heeft moeten treffen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht en
door
deze voldaan. Voor schade, die RIOOLTECHNIEK ZEELAND tengevolge deze
schorsing
lijdt, is de opdrachtgever aansprakelijk.
2.Indien
de schorsing langer dan veertien dagen duurt, zal,
indien RIOOLTECHNIEK ZEELAND dit wenst, het al uitgevoerde werk worden
afgerekend, waartoe RIOOLTECHNIEK ZEELAND bij opdrachtgever een
rekening
indient, gespecificeerd op de wijze als bij het afsluiten van de
overeenkomst
is bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte
bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van de
opdrachtgever zijn
geworden. Opdrachtgever zal deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum
voldoen.
3.Indien de schorsing van het
werk langer dan een maand
duurt, is RIOOLTECHNIEK ZEELAND bevoegd het werk in onvoltooide staat
te
beëindigen en de overeenkomst – voor wat betreft het
nog niet uitgevoerde
gedeelte - te ontbinden. In dat geval dient de opdrachtgever
– behalve wat hij
overigens op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan
RIOOLTECHNIEK ZEELAND verschuldigd is geworden – aan deze de
schade, waaronder
begrepen winstdervingschade, te vergoeden, welke voor RIOOLTECHNIEK
ZEELAND uit
de beëindiging onvoltooide staat voortvloeit. Over wat de
opdrachtgever uit
dien hoofde verschuldigd is, dient RIOOLTECHNIEK ZEELAND een
gespecificeerde
rekening in, evenals een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de
schade.
Art.16
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERDEN
Personen die zich in of bij het werk bevinden,
worden,
voor zover deze niet
in dienst zijn van
RIOOLTECHNIEK ZEELAND, geacht te staan onder toezicht en de leiding van
de
opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder
bevindt
of opdrachtgever
zulk een beheerder niet
heeft. Opdrachtgever zal RIOOLTECHNIEK ZEELAND vrijwaren voor alle
schade in
het kader van het werk door derden geleden.
Art.17
(DREIGEND) TEKORTSCHIETENVAN DE OPDRACHTGEVER
1.In
geval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een met
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND gesloten overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeit, evenals
wanneer
RIOOLTECHNIEK ZEELAND aanwijzingen heeft ontvangen over de verminderde
kredietwaardigheid van de opdrachtgever waardoor gerechtvaardigde
twijfel
ontstaat of deze zijn verplichtingen jegens RIOOLTECHNIEK ZEELAND zou
kunnen
nakomen, dan wel ingeval van faillissementsaanvrage of aanvrage van
surséance
van betaling van de opdrachtgever, evenals stillegging of liquidatie
van het
bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in
verzuim te
zijn en heeft RIOOLTECHNIEK ZEELAND het recht, zonder dat enige
ingebrekestelling vereist zal zijn en zonder rechtelijke tussenkomst,
hetzij de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst
geheel
of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat RIOOLTECHNIEK
ZEELAND tot
enige schadevergoeding of zekerheidsstelling gehouden is, onverminderd
RIOOLTECHNIEK ZEELAND toekomende rechten op vergoeding van schade,
kosten en
interesten.
2.In
al deze gevallen is elke vordering, welke
RIOOLTECHNIEK ZEELAND ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt,
terstond
en geheel opeisbaar. De opdrachtgever zal RIOOLTECHNIEK ZEELAND in die
gevallen
de overeengekomen prijs, althans aanneemsom, betalen, verminderd met
wat daarin
is berekend voor het niet geleverde of het niet uitgevoerde gedeelte en
met de
eventuele al betaalde termijnen en verhoogt met een vergoeding van al
door
RIOOLTECHNIEK ZEELAND VAN geleden en te lijden schade. Eventueel nog op
het
werk aanwezige niet verwerkte materialen zal RIOOLTECHNIEK ZEELAND op
kosten
van de opdrachtgever afvoeren.
Art.18
TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1.Op alle overeenkomsten
gesloten met RIOOLTECHNIEK ZEELAND
en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij
uitsluiting het Nederlands Recht van toepassing.
2.Ten
aanzien van mogelijke geschillen, die tussen
RIOOLTECHNIEK ZEELAND en opdrachtgever kunnen ontstaan,
dienen te worden voorgelegd:
·
voor
geschillen waarvan de kantonrechter/rechtbank
bevoegd is om kennis te nemen: de
Kantonrechter/rechtbank in het arrondissement
waarin opdrachtgever gevestigd is, dan wel wanneer een dergelijke
vestiging
ontbreekt de E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter te Middelburg
·
alle
andere (inhoudelijke) geschillen: de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven
in Nederland
Art.19 AFWIJKING VAN DEZE
ALGEMENE VOORWAARDEN
Afwijking
van deze voorwaarden is slechts mogelijk en
rechtsgeldig, indien dat schriftelijk met RIOOLTECHNIEK ZEELAND
overeengekomen
is.
Gapinge
01-03-2007
RIOOLTECHNIEK
ZEELAND
Maria van Reigersbergstraat 38
4352AL Gapinge
Gedeponeerd
bij de kamer van koophandel te Middelburg
|